Договор на установку противопожарных дверей образец

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 287 Просмотров

Двери для учебных заведений от производителя Сталь Строй-Техно. Металлические двери Alpha Doors. Работа всех подразделений компании «Двери Гардиан» подчиняется определенным.

Договор № _/2012 (об оказании услуг) на выполнение работ по замене дверей на противопожарные Контент-платформа Pandia. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ЗАКАЗЧИКА согласно Перечня помещений подлежащих замене дверей на противопожарные (приложение 1), являющегося неотъемлемой частью договора. Установку (монтаж) противопожарных дверей в строительных проемах помещений. Работы считаются выполненными после согласования технической документации на изделия и характеристики предела огнестойкости противопожарных дверей и после подписания акта приема – сдачи выполненных работ по монтажу.

Стоимость работ и порядок расчетов. Общая стоимость работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по замене дверей на противопожарные, составляет 00 руб. (двести девяносто девять тысяч рублей 00 коп. НДС не облагается на основании Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогооблажения № 000 от 01. Года, определяется Расчетом стоимости работ по заполнению противопожарных проемов (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью договора. В случае изменения стоимости работ оформляется дополнительное соглашение СТОРОН.

Расчет по настоящему договору производится в месяце, следующим за расчетным, в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, на основании актов выполненных работ (акты выполненных работ должны отражать стоимостное выражение оказанных услуг), представленных до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным.

Порядок сдачи и приемки работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ соответствие качества работ по замене противопожарных дверей, согласно действующим нормам в области.

Почему так случилось

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ. Сдача-приемка выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ оформляется актом выполненных работ. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать безвозмездного устранения выявленных в ходе проверки недостатков. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненной работы, мотивированного несоответствием выполненных работ условиям договора, Сторонами составляется акт с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае если ЗАКАЗЧИК не передал ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт выполненных работ или письменное мотивированное возражение в пятидневный срок, работы по Договору считаются принятыми на основании одностороннего акта, подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить все работы в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ с оформленным актом приема – сдачи выполненных работ по монтажу противопожарных дверей. ЗАКАЗЧИК производит приемку и оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в порядке предусмотреном настоящим договором. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему договору.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая (в том числе, конечных физических лиц) с приложением подтверждающих документов (Устава, выписка из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, ЕГРИП (в отношении) и пр. При этом если участниками, акционерами ИСПОЛНИТЕЛЯ или его собственниками являются предприятия, созданные на территории иностранных государств, сведения об их собственниках (бенефициарах) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется подтвердить копиями уставов, свидетельств о регистрации, иными документами данного государства, содержащими такую информацию.

В случае изменений в составе собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, ее участников или акционеров, включая бенефициаров (в том числе, конечных физических лиц), а также в составе ее исполнительных органов ИСПОЛНИТЕЛЯ обязано не позднее пяти дней с момента совершения таких изменений предоставить в сведения о таких изменениях с приложением подтверждающих документов. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств пунктов 4. Данного Договора имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от по настоящему Договору или приостановить исполнение обязательств по Договору до полного их исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ без возмещения последнему убытков.

уведомление об отгрузке товара образец

Срок выполнения работ по настоящему договору: с момента подписания настоящего договора по 15 года. Качество выполнения работ в соответсвии с действующими нормативными документами. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении, приемке работ. Срок гарантии на противопожарные двери составляет 12 месяцев с даты подписания Сторнами акта приема – сдачи выполненых работ по монтажу противопожарных дверей. ИСПОЛНИТЕЛЬ по требованию ЗАКАЗЧИКА за свой счет и в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ по замене противопожарных дверей.

При нарушении срока выполнения работ по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. За несвоевременное предоставление документов (счетов, актов выполненных работ) ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1 % от суммы выполненных работ за каждый день просрочки. В случае выполнения работ не надлежащего качества ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает убытки. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ по настоящему договору более 30 (тридцати) календарных дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Стороны освобождаются от своих обязательств по Договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств (пожар, возникший не по вине Сторон, стихийное бедствие и т. Наличие таких обстоятельств подтверждается документами, выдаваемыми региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты РФ. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий Договора, обязана не позднее 10-ти дневного срока с момента наступления и прекращения форс-мажорного обстоятельства в письменной форме уведомить другую Сторону.

В случае возникновения обстоятельств, имеющих характер форс-мажора, непосредственно повлиявших на исполнение обязательств в установленные настоящим Договором сроки, сроки выполнения соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств. При расторжении Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят по обязательствам, выполненным на момент прекращения настоящего Договора.

учетная карточка об изменении гражданства бланк скачать

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются или путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в двухнедельный срок со дня их поступления.

Договор 2012 (об оказании услуг) на выполнение работ по замене дверей на противопожарные

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, материалы споров передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми. В рамках настоящего Договора передача информации, составляющей одной Стороны, другой Стороне не предусматривается, и требования по обеспечению режима конфиденциальности информации Сторонами не предъявляются.

Особые условия и прочие положения. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 года. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

программа пусконаладочных работ по вентиляции образец

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Каталог производимой продукции

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Договор N ___ об оказании услуг по установке дверей г. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия). Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1). В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

Типовой договор на двери

Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др. Которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т. Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур. Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа. Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр. Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика. Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр. Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

Типовой договор на двери

Добор устанавливается с противоположной стороны от петель. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями. Способ установки дверного блока - по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери). Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной). Прибитие наличников ______ в день установки _________________; "наживить" наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

мирамистин после незащищенного акта для мужчин

После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические.

нормативно-правовые акты по пожарной безопасности

По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску. Чтобы продолжить поиск, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить». В вашем браузере отключены файлы cookies. Яндекс не сможет запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем.